【招标公告】新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）招标公告
【招标公告】新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）招标公告：本条项目信息由剑鱼标讯新疆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 新疆 和田地区 | 采购单位 | 某单位 |
| 招标代理机构 | 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 | 项目名称 | 新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪） |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目概况
新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）招标公告 招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）获取招标文件，并于2024年03月27日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号： 2022—JLJZAG—G1007（03）
项目名称：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）招标公告
预算金额：6050.000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：0.000000 万元（人民币）
采购需求：
详见其他补充事宜
合同履行期限：总工期174日历天，计划开工2024年4月10日，计划完工2024年9月30日
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
详见其他补充事宜
3.本项目的特定资格要求：详见其他补充事宜
三、获取招标文件
时间：2024年03月07日 至 2024年03月13日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）
方式：凡有意投标的企业，请于2024年3月7日至2024年3月13日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）报名及购买招标文件；招标文件售价：1500元/份（逾期不售，售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。（报名文件封面注明所投项目名称、项目编号、投标人名称、联系人和联系电话。报名资料内容包括但不仅限于：法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容按先后顺序扫描并加盖公章，电子版须将上述加盖公章的报名资料扫描成PDF版，电子版报名资料为光盘或U盘，文件名编写为：“公司名称+项目名称+报名资料”）。
售价：￥1500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年03月27日 10点30分（北京时间）
开标时间：2024年03月27日 10点30分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标厅）（具体开标地点以发布的招标文件为准）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司受某单位的委托，对新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）进行公开招标，欢迎符合资格条件要求且有完成本项目相应能力的单位参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目名称：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）
2、项目编号: 2022—JLJZAG—G1007（03）
3、本项目施工投资额: 6050万元
4、建设地点：新疆和田地区皮山县、和田县、阿里地区日土县
5、工期：总工期174日历天，计划开工2024年4月10日，计划完工2024年9月30日
6、招标范围：本工程全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。
7、工程概况：1）新建大型场坪3个：阿里地区日土县1座、和田地区皮山县1座、和田地区和田县境内1座；2）新建小型场坪8个：和田地区皮山县境内2座、和田地区和田县6座。总占地面积57441㎡，主要包括混凝土机坪,道路,电气照明,消防等工作内容。具体规模和标准参照设计图纸及工程量清单。
本项目在新疆和田地区皮山县、和田县，西藏阿里地区日土县，施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000米以上)，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，无供电、供水等，建设环境异常艰苦，投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难，预估建设风险。
二、投标人的资格要求
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。
2、投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包资质三级及以上。
3、投标人须具备有效的安全生产许可证。
4、投标人项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须具备注册建造师一级（建筑工程专业）本单位注册，不接受临时注册建造师。
5、投标人业绩要求：近三年(2020年1月1日-至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准)完成的类似工程施工业绩不少于1项，类似业绩是指：单项合同额达到4000万元（含）及以上的类似工程施工业绩，（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告）。
6、项目负责人业绩要求：近三年(2020年1月1日-至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准)完成的类似工程施工业绩不少于1项，类似业绩是指：单项合同额达到4000万元（含）及以上的类似工程施工业绩（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告，注：业绩证明材料须反映出项目负责人）。
7、投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）。
8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）被列入军队采购暂停名单、军队采购失信名单，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标。
9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。
10、本项目不接受联合体投标。
三、报名起止时间和领取招标文件时间及地点
凡有意投标的企业，请于2024年3月7日至2024年3月13日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）报名及购买招标文件；招标文件售价：1500元/份（逾期不售，售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。（报名文件封面注明所投项目名称、项目编号、投标人名称、联系人和联系电话。报名资料内容包括但不仅限于：法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容按先后顺序扫描并加盖公章，电子版须将上述加盖公章的报名资料扫描成PDF版，电子版报名资料为光盘或U盘，文件名编写为：“公司名称+项目名称+报名资料”）。
四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点
开标时间（投标文件递交截止时间）：2024年3月27日上午10时30分（北京时间）
递交地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼515标书送达室）。
开标地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标厅）（具体开标地点以发布的招标文件为准）。
五、招标公告发布媒体
本公告同步在军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布（如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
六、联系方式
监督部门：某单位
电话：0903-2762113
邮箱：HT762114@163.com
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：某单位
地址：新疆和田地区
联系方式：******
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联系方式：******
3.项目联系方式
项目联系人：***
电 话： ***
新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）招标公告 招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）获取招标文件，并于2024年03月27日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号： 2022—JLJZAG—G1007（03）
项目名称：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）招标公告
预算金额：6050.000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：0.000000 万元（人民币）
采购需求：
详见其他补充事宜
合同履行期限：总工期174日历天，计划开工2024年4月10日，计划完工2024年9月30日
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
详见其他补充事宜
3.本项目的特定资格要求：详见其他补充事宜
三、获取招标文件
时间：2024年03月07日 至 2024年03月13日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）
方式：凡有意投标的企业，请于2024年3月7日至2024年3月13日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）报名及购买招标文件；招标文件售价：1500元/份（逾期不售，售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。（报名文件封面注明所投项目名称、项目编号、投标人名称、联系人和联系电话。报名资料内容包括但不仅限于：法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容按先后顺序扫描并加盖公章，电子版须将上述加盖公章的报名资料扫描成PDF版，电子版报名资料为光盘或U盘，文件名编写为：“公司名称+项目名称+报名资料”）。
售价：￥1500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年03月27日 10点30分（北京时间）
开标时间：2024年03月27日 10点30分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标厅）（具体开标地点以发布的招标文件为准）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司受某单位的委托，对新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）进行公开招标，欢迎符合资格条件要求且有完成本项目相应能力的单位参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目名称：新疆和田某单位BF-2022工程建设项目（四标段场坪）
2、项目编号: 2022—JLJZAG—G1007（03）
3、本项目施工投资额: 6050万元
4、建设地点：新疆和田地区皮山县、和田县、阿里地区日土县
5、工期：总工期174日历天，计划开工2024年4月10日，计划完工2024年9月30日
6、招标范围：本工程全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）。
7、工程概况：1）新建大型场坪3个：阿里地区日土县1座、和田地区皮山县1座、和田地区和田县境内1座；2）新建小型场坪8个：和田地区皮山县境内2座、和田地区和田县6座。总占地面积57441㎡，主要包括混凝土机坪,道路,电气照明,消防等工作内容。具体规模和标准参照设计图纸及工程量清单。
本项目在新疆和田地区皮山县、和田县，西藏阿里地区日土县，施工地域位于高海拔地区(平均海拔5000米以上)，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，无供电、供水等，建设环境异常艰苦，投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难，预估建设风险。
二、投标人的资格要求
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。
2、投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包资质三级及以上。
3、投标人须具备有效的安全生产许可证。
4、投标人项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须具备注册建造师一级（建筑工程专业）本单位注册，不接受临时注册建造师。
5、投标人业绩要求：近三年(2020年1月1日-至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准)完成的类似工程施工业绩不少于1项，类似业绩是指：单项合同额达到4000万元（含）及以上的类似工程施工业绩，（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告）。
6、项目负责人业绩要求：近三年(2020年1月1日-至今，以竣工验收记录表或竣工验收报告日期为准)完成的类似工程施工业绩不少于1项，类似业绩是指：单项合同额达到4000万元（含）及以上的类似工程施工业绩（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收记录表或竣工验收报告，注：业绩证明材料须反映出项目负责人）。
7、投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）。
8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）被列入军队采购暂停名单、军队采购失信名单，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标。
9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。
10、本项目不接受联合体投标。
三、报名起止时间和领取招标文件时间及地点
凡有意投标的企业，请于2024年3月7日至2024年3月13日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），携带法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件及复印件以及投标人资格要求包含的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖公章及电子版报名资料1份，到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401）报名及购买招标文件；招标文件售价：1500元/份（逾期不售，售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。（报名文件封面注明所投项目名称、项目编号、投标人名称、联系人和联系电话。报名资料内容包括但不仅限于：法人授权委托书、被委托代理人身份证原件及复印件以及资格条件要求的所有内容按先后顺序扫描并加盖公章，电子版须将上述加盖公章的报名资料扫描成PDF版，电子版报名资料为光盘或U盘，文件名编写为：“公司名称+项目名称+报名资料”）。
四、投标文件递交截止时间、开标时间、地点
开标时间（投标文件递交截止时间）：2024年3月27日上午10时30分（北京时间）
递交地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼515标书送达室）。
开标地点：乌鲁木齐市公共资源交易中心（新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街益民大厦主楼五楼开标厅）（具体开标地点以发布的招标文件为准）。
五、招标公告发布媒体
本公告同步在军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布（如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。
六、联系方式
监督部门：某单位
电话：0903-2762113
邮箱：HT762114@163.com
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：某单位
地址：新疆和田地区
联系方式：******
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联系方式：******
3.项目联系方式
项目联系人：***
电 话： ***
剑鱼标讯新疆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
